Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26.09.2016 N 146-пр "Об утверждении типовых документов для проведения предварительного отбора подрядных организаций, формы реестра квалифицированных подрядных организаций"

В целях проведения предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Оренбургской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года N 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Типовую документацию по проведению предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Оренбургской области (далее - предварительный отбор) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
1.2. Типовую форму извещения о проведении предварительного отбора согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
1.3. Типовую форму протокола заседания комиссии по проведению предварительного отбора согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
1.4. Форму реестра квалифицированных подрядных организаций согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя министра по жилищно-коммунальному хозяйству министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Аниськова Д.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу после его размещения на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области А.В.ПОЛУХИН

Приложение N 1 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26 сентября 2016 г. N 146-пр

Типовая документация

по проведению предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Оренбургской области


1. Общие положения

    1.1.  Орган  по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций
(далее   -   Орган   по   ведению   РКП)   -   министерство  строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
    1.2.  Дата  и  номер  предварительного  отбора: "_____" _______________
201__ г. N _______________________________________________________________.
    1.3.   Предмет   предварительного   отбора  подрядных  организаций  для
последующего  участия  в  электронных торгах в сфере оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на территории Оренбургской области (далее - предварительный отбор):
___________________________________________________________________________
    (указывается  в  соответствии  с  пунктом  8  Положения  о  привлечении
специализированной      некоммерческой     организацией,     осуществляющей
деятельность,  направленную  на обеспечение проведения капитального ремонта
общего   имущества  в  многоквартирных  домах,  подрядных  организаций  для
оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ по капитальному ремонту общего
имущества    в    многоквартирном    доме,   утвержденного   постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение))
    1.4. Информация об Органе по ведению РКП:
    адрес: ________________________________________________________________
    e-mail: _______________________________________________________________
    телефон: ______________________________________________________________
    официальный  сайт,  на  котором  размещена  документация  о  проведении
предварительного отбора: __________________________________________________
    контактное лицо: ______________________________________________________
    e-mail: _______________________________________________________________
    телефон: ______________________________________________________________
    1.5. Информация об операторе электронной площадки:
    полное наименование: _________________________________________________.
    сайт оператора электронной площадки: _________________________________.
    1.6.   Дата   и   время   начала  срока  подачи  заявок  на  участие  в
предварительном  отборе (далее - Заявка): "__" ____________ 201__ года ____
часов _____ минут (время местное).
    1.7.  Дата и время окончания срока подачи Заявок: "__" __________ 201__
года ___ часов ____ минут (время (указывается часовой пояс)).
    1.8.  Дата  окончания срока рассмотрения Заявок: "__" ___________ 201__
года.
    1.9. Период действия результатов предварительного отбора - 3 года.

2. Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (их техническим, функциональным, качественным и иным характеристикам)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или) выполнении работ, которые будут в дальнейшем установлены в документации об электронном аукционе

N п/п
Условие
Описание условия
1
2
3
1
Заказчик
______________________________________________________
(региональный оператор, органы местного самоуправления и (или) муниципальные бюджетные, казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, осуществляющие функции технического заказчика)
2
Предмет договора
Предметом договора является:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указывается в соответствии с пунктом 8 Положения)
Работы (услуги) будут выполняться (оказываться) исполнителем в отношении объектов, указанных в ориентировочном адресном перечне, указанном в разделе N 4 Документации.
3
Цена договора
1. Определяется по итогам проведения электронного аукциона.
2. Не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении электронного аукциона и извещении о проведении электронного аукциона.
3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (услуг).
4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг).
5. Изменение стоимости и объемов работ (услуг) производится при соблюдении Заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации
4
Порядок и сроки оплаты работ (услуг)
Порядок и сроки оплаты работ устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона
5
Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг)
Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона
6
Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
2. Для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ (оказанных услуг), установленных договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов
7
Место выполнения работ (оказания услуг)
Место выполнения работ (оказания услуг) устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона в пределах Оренбургской области
8
Обеспечение исполнения договора
1. Исполнение договора обеспечивается:
а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренной статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);
б) обеспечительным платежом.
2. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником электронного аукциона, с которым заключается такой договор, самостоятельно из указанных в пункте 1 способов.
3. Размер обеспечения исполнения договора об оказании услуг указывается в извещении о проведении электронного аукциона.
4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.
5. Обеспечение исполнения договора может быть установлено в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если договором об оказании услуг предусмотрена выплата аванса), в случае если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор об оказании услуг, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора.
6. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать следующим требованиям:
а) быть безотзывной;
б) максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к одному заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталам) банка не должно превышать 25 (двадцати пяти) процентов, установленных Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации;
в) банковская гарантия должна быть выдана банком, имеющим действующую лицензию Центрального Банка Российской Федерации;
г) требование к банковской гарантии может быть предъявлено гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае неисполнения участником электронного аукциона своих обязательств по договору об оказании услуг и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;
д) срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по договору об оказании услуг не менее чем на 60 дней.
7. В банковской гарантии, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть указано:
а) право Заказчика представлять письменное требование к уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае неисполнения и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
б) право Заказчика на передачу права требования к банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об это гаранта;
в) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежной суммы гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
г) перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием к осуществлению уплаты денежной суммы по банковской гарантии, - расчет суммы, включаемой в требование к банковской гарантии;
д) сумма банковской гарантии должна быть равна сумме обеспечения исполнения обязательств по договору об оказании услуг, указанной в извещении о проведении электронного аукциона (в российских рублях);
е) безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения, и (или) в случае ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по договору об оказании услуг в предусмотренные сроки, и (или) в случае расторжения договора об оказании услуг;
ж) платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен гарантом в течение 5 банковских дней после поступления требования бенефициара;
з) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
и) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
к) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора банковской гарантии по обязательствам принципала, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора об оказании услуг.
8. Изменения, вносимые в договор об оказании услуг, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.
9. Недопустимо включение в банковскую гарантию:
а) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования к платежу по банковской гарантии в случае непредставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора об оказании услуг или расторжении договора об оказании услуг;
б) требований к предоставлению бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора об оказании услуг
9
Гарантийный срок
1. Условия о гарантийном сроке определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
2. Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы не может быть менее 5 лет со дня подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ
10
Ответственность Заказчика и Исполнителя
1. Условия договора, предусматривающие ответственность Подрядчика и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
2. Подрядная организация уплачивает заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов стоимости договора в порядке, установленном договором, в следующих случаях (пункты, не относящиеся к предмету предварительного отбора, исключаются из перечня):
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;
д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).
3. Штраф, указанный в пункте 2, уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика
11
Порядок заключения договора
1. Договор об оказании услуг заключается Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением.
2. Порядок заключения договора определяется Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.
3. Договор об оказании услуг не может быть заключен ранее чем через 10 (десять) дней и позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте, указанном в извещении о проведении электронного аукциона, протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.
4. Договор об оказании услуг заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается договор об оказании услуг, обеспечения исполнения договора об оказании услуг в размере, указанном в извещении о проведении электронного аукциона
12
Другие условия
1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.
2. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3. Расторжение договора допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или подрядной организации (основания такого расторжения устанавливаются в документации о проведении электронного аукциона);
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях (пункты, не относящиеся к предмету предварительного отбора, исключаются из перечня):
а) систематическое (2 раза и более) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ;
б) задержка подрядной организацией начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) подрядной организацией требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;
г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;
д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на производство работ;
е) нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;
ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня;
з) выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме)

4. Ориентировочные адресные перечни многоквартирных домов

N п/п
Код ОКТМО муниципального образования
Наименование муниципального образования
Адрес многоквартирного дома
1
2
3
4





Данные формируются в разрезе каждого многоквартирного дома.
Табличная форма включает в себя следующие данные:
- в графе "N п/п" указывается номер строки по порядку;
- в графе "Код ОКТМО муниципального образования" указывается код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий наименованию муниципального района и (или) городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом, - 8 цифр;
- в графе "Наименование муниципального образования" указывается наименование муниципального района и (или) городского округа, на территории которого расположен многоквартирный дом;
- в графе "Адрес многоквартирного дома" указывается полный адрес многоквартирного дома (рекомендуется по КЛАДР).

5. Требования к участникам предварительного отбора

    При   проведении   предварительного  отбора  по  предмету  последующего
электронного аукциона: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
устанавливаются  следующие  требования  к его участникам (далее - Участник)
(пункты,  не относящиеся к Предмету предварительного отбора, исключаются из
перечня):
а) наличие у Участника выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, перечень которых установлен нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (далее - свидетельство саморегулируемой организации) (указывается в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности). При этом в состав разрешенной деятельности должны входить следующие работы:
организация строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-гражданского строительства с указанием в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме);
монтаж лифтов, включая пусконаладочные работы (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части замены лифтов в многоквартирных домах);
организация подготовки проектной документации с указанием в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по разработке проектной документации и иных дополнительных услуг и (или) работ, связанных с разработкой проектной документации и оценкой технического состояния многоквартирных домов);
осуществление строительного контроля (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части оказания услуг по осуществлению строительного контроля);
б) наличие у Участника лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (за исключением работ по замене лифтов), являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия);
в) наличие у Участника лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности на выполнение проектных работ (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по разработке проектной документации и иных дополнительных услуг и (или) работ, связанных с разработкой проектной документации и оценкой технического состояния многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия);
г) наличие у Участника аттестата аккредитации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (абзац включается в случае проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части выполнения работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента);
д) отсутствие у Участника задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением случаев обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;
е) отсутствие у Участника за 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных нарушений участником предварительного отбора условий контракта;
ж) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении Участника или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
з) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора;
и) отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо Заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
к) неприменение в отношении Участника - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника - юридического лица уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;
л) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
м) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Положением;
н) невозможность для Участника являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;
    о)    наличие    у    Участника   в   штате   минимального   количества
квалифицированного персонала: _____________________________________________
(устанавливается  в  зависимости  от  предмета  предварительного  отбора  и
указанной  в  свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по
заключаемому   договору   об   оказании   услуг   по  предмету  разрешенной
деятельности);
    п)  наличие  у  Участника  опыта  выполнения  работ  не  менее чем по 3
контрактам  за  последние  3  года,  предшествующие  дате  подачи заявки на
участие  в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора. При
этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ должен составлять
___________________________________________________________________________
    (минимальный размер стоимости ранее выполненных работ устанавливается в
размере не более 10 процентов от указанной в свидетельстве саморегулируемой
организации  стоимости  работ по заключаемому договору об оказании услуг по
предметам   электронного   аукциона,   предусмотренным   подпунктами  "а" -
"д"  пункта  8  Положения.  В  случае проведения предварительного отбора по
предметам, указанным в подпунктах "е" и "ж" пункта 8 Положения, минимальный
размер   стоимости   ранее   оказанных   услуг  или  выполненных  работ  не
устанавливается).

6. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе

6.1. Участник предварительного отбора должен подготовить Заявку по форме приложения N 1 к Документации о проведении предварительного отбора, которая должна содержать полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
6.2. Участник предварительного отбора должен подписать Заявку усиленной неквалифицированной электронной подписью.
6.3. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
6.4. В состав Заявки включаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе;
б) выписка из Единого государственного реестра предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;
в) копии учредительных документов Участника;
г) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц;
д) документ, подтверждающий полномочия лиц на осуществление действий от имени Участника;
    е)      копия      свидетельства      саморегулируемой      организации
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(указывается в зависимости от предмета предварительного отбора)
ж) копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности
(включается в случае проведения предварительного отбора в части выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (за исключением работ по замене лифтов), являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также выполнения работ по разработке проектной документации и иных дополнительных услуг и (или) работ, связанных с разработкой проектной документации и оценкой технического состояния многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия);
з) копия аттестата аккредитации, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, с приложением, определяющим область аккредитации, которая позволяет выполнять работы, связанные с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 011/2011 "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (абзац включается в случае проведения предварительного отбора в части выполнения работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента);
и) справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученная не ранее 1 января года, в котором подается Заявка, или нотариально заверенная копия такой справки;
к) расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде;
л) штатное расписание;
м) штатно-списочный состав сотрудников, подготовленный по форме приложения N 2 к Документации о проведении предварительного отбора;
н) копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у Участника в штате минимального количества квалифицированного персонала;
о) копии не менее 3 контрактов на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, в которых указан установленный срок выполнения работ и их первоначальная стоимость, акты приемки выполненных работ по таким контрактам или иных документов, подтверждающих приемку работ, в которых указана их окончательная стоимость и подтверждается приемка Заказчиком работ по контракту в полном объеме, которые подтверждают наличие опыта выполнения работ за 3 года, предшествующие дате подачи заявки. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по контрактам должен составлять не менее __ процентов указанной в свидетельстве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору по предмету электронного аукциона (минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по предметам электронного аукциона, предусмотренным подпунктами "а" - "д" пункта 8 Положения должен соответствовать Таблице 1. В случае проведения предварительного отбора по предметам, указанным в подпунктах "е" и "ж" пункта 8 Положения, минимальный размер стоимости ранее оказанных услуг или выполненных работ не устанавливается).

Таблица 1

N
Стоимость работ по одному договору, указанная у участника предварительного отбора в свидетельстве саморегулируемой организации
Стоимость ранее выполненных участником предварительного отбора работ по каждому контракту
1
не превышает 10 млн. рублей
не менее 1 млн. рублей
2
не превышает 60 млн. рублей
не менее 6 млн. рублей
3
не превышает 500 млн. рублей
не менее 50 млн. рублей
4
более 500 млн. рублей
не менее 50 млн. рублей

7. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций

7.1. До подачи Заявки Участник должен зарегистрироваться на сайте оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
7.2. Регистрация на электронной площадке, а также участие в предварительном отборе осуществляются без взимания платы с Участника.
7.3. Заявка, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав, подаются Участником через оператора электронной площадки в виде электронного документа. Заявка должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью.
7.4. Участник в рамках извещения о проведении предварительного отбора N _______________ от _____________ (далее - Извещение) вправе подать только одну Заявку, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Документацией о проведении предварительного отбора, и по ней не принято решение об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.
7.5. Участник, подавший Заявку, вправе ее изменить.
7.6. Внесение изменений в Заявку осуществляется через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменения, которые вносятся в Заявку, должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.
7.7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
7.8. В случае установления факта подачи одним Участником 2 (двух) и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются.
7.9. Заявка подается Участником не ранее даты, указанной в разделе I Документации о проведении предварительного отбора.
7.10. Заявки, поданные ранее даты и времени, указанных в разделе I Документации о проведении предварительного отбора, не принимаются оператором электронной площадки и возвращаются Участнику.
7.11. Каждая Заявка, поступившая в установленные сроки, регистрируется оператором электронной площадки с присвоением порядкового номера.
7.12. Установленные дата и время окончания срока подачи Заявок могут быть продлены в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе

8.1. Участник, подавший Заявку, вправе ее отозвать.
8.2. Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи Заявок, указанных в Извещении и разделе 1 Документации о проведении предварительного отбора.
8.3. Отзыв Заявки осуществляется через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
8.4. Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью Участника.
8.5. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

9. Форма, порядок и сроки предоставления участникам предварительного отбора разъяснений положений Документации о проведении предварительного отбора

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в Орган по ведению РКП запрос о разъяснении Документации о проведении предварительного отбора (далее - Запрос).
9.2. Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
9.3. Запросы принимаются до "__" _________ 20__ г. (не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, установленной в Извещении).
9.4. В случае если Запрос поступил в сроки, указанные в пункте 9.3 Документации о проведении предварительного отбора, Орган по ведению РКП в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Запроса обязан опубликовать на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения Документации о проведении предварительного отбора без указания лица, от которого поступил Запрос. Разъяснение указанной документации не должно изменять ее суть.

9.5. В случае если Запрос поступил позднее даты, указанной в пункте 3 настоящего раздела, данный Запрос не рассматривается Органом по ведению РКП.
9.6. Запрос должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, направившего Запрос.
9.7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

10.1. Общие положения

10.1.1. Поступившие от Участников Заявки рассматриваются комиссией по проведению предварительного отбора подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Оренбургской области (далее - Комиссия).
10.1.2. Комиссия, ее персональный состав, а также порядок ее работы утверждаются Органом по ведению РКП до начала проведения предварительного отбора.
10.1.3. Информация о Комиссии, порядке ее деятельности, а также о дате, месте и времени рассмотрения Заявок Участников размещена на сайте Органа по ведению РКП.
10.1.4. Участие в предварительном отборе и заседаниях Комиссии осуществляется без взимания платы с Участника.
10.1.5. Протоколы Комиссии, составленные в ходе рассмотрения Заявок, хранятся Органом по ведению РКП не менее 3 (трех) лет.
10.1.6. Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций информации об Участнике, исключение из него информации об Участнике, а также содержащаяся в реестре квалифицированных подрядных организаций информация могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

10.2. Порядок рассмотрения Заявок

10.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в предварительном отборе на их соответствие требованиям, установленным документацией о проведении предварительного отбора, в том числе на соответствие участников требованиям, установленным пунктом 23 Положения, а также принимает решение о включении участников предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций.
10.2.2. Любой Участник и (или) его представитель вправе участвовать в заседаниях Комиссии и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания Комиссии.
10.2.3. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между членами Комиссии и Участниками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 34 Положения, не допускаются. В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть признано недействительным в судебном порядке.
10.2.4. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) включение Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций;
б) отказ во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.
10.2.5. Решение Комиссии об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций принимается в следующих случаях:
а) несоответствие Участника требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора;

б) непредставление документов, установленных установленным в Документации о проведении предварительного отбора;
в) установление факта представления Участником недостоверной информации (сведений, документов) в составе Заявки.
10.2.6. Невключение в реестр квалифицированных подрядных организаций по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 10.2.5 настоящего Порядка, не допускается.
10.2.7. Орган по ведению РКП в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 10.2.4 настоящего Порядка, включает информацию об Участнике в реестр квалифицированных подрядных организаций.

10.3. Принятие решения о признании предварительного отбора несостоявшимся

10.3.1. Предварительный отбор признается Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
а) если после установленных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок подана единственная Заявка или не подано ни одной Заявки;
б) принятия Комиссией решения о невключении в реестр квалифицированных подрядных организаций всех Участников, подавших Заявки до указанных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок.
10.3.2. В случае признания предварительного отбора несостоявшимся Орган по ведению РКП принимает решение об объявлении процедуры предварительного отбора повторно.
10.3.3. Информация о принятом решении, указанном в пунктах 10.3.1 и 10.3.2 настоящего Порядка, размещается Органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение 2 рабочих дней со дня признания предварительного отбора несостоявшимся.
10.3.4. В случае если предварительный отбор признан несостоявшимся в связи с подачей единственной Заявки и Участник, подавший такую Заявку, соответствует требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора, то он включается в реестр квалифицированных подрядных организаций.

10.4. Протокол заседания Комиссии

10.4.1. Результаты рассмотрения Заявок и принимаемые Комиссией решения оформляются протоколом Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании.
10.4.2. Протокол оформляется и размещается Органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания.
10.4.3. В протоколе указывается информация о месте, дате и времени рассмотрения Заявок, номер предварительного отбора, наименование (для юридического лица), информация об источнике размещения Заявок, фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), адрес юридического лица и электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика каждого участника предварительного отбора, наличие информации и документов, предусмотренных Документацией о проведении предварительного отбора, состав членов Комиссии, участвующих в рассмотрении Заявок, принятые решения.
10.4.4. При принятии Комиссией решения об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается обоснование такого решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует Участник предварительного отбора, а также на положения Извещения и Документации о проведении предварительного отбора, которым не соответствует Заявка этого Участника, на документы, подтверждающие такое несоответствие.
10.4.5. При принятии Комиссией решения о включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается стоимость работ, которая указана в выданном Участнику свидетельстве саморегулируемой организации.

Приложение 1 к документации о проведении предварительного отбора

                                   ФОРМА
                ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ
                           ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
                   ПО ИЗВЕЩЕНИЮ N ______ ОТ ___________
                                                    "__" ________ 2___ года
    Изучив условия Извещения о проведении предварительного отбора подрядных
организаций N _________ от _________________ и принимая установленные в нем
требования и условия, _________________________________ (указываются полное
наименование,  организационно-правовая   форма  участника  предварительного
отбора   или  ФИО  индивидуального  предпринимателя)  в  лице  (указываются
фамилия,    имя,    отчество    (при   наличии)   представителя   участника
предварительного  отбора  -  юридического  лица), действующего на основании
(указывается   документ,  на  основании  которого  действует  представитель
юридического  лица  или  физического  лица), просит  рассмотреть  заявку на
участие в предварительном отборе подрядных организаций по предмету отбора
___________________________________________________________________________
              (указывается предмет предварительного отбора).
    Документация  о  проведении  предварительного  отбора  изучена в полном
объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей Заявки.
    Настоящим   гарантируем   достоверность   представленной  информации  и
подтверждаем  право  (указывается  наименование  органа  по ведению реестра
квалифицированных подрядных организаций) получать в открытых информационных
источниках,   в   уполномоченных   органах  власти  информацию,  уточняющую
представленные нами в заявке сведения.
    Сообщаем о себе следующее:
    1.     Полное     наименование     организации     и     сведения    об
организационно-правовой форме (или фамилия, имя, отчество (при наличии) для
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    2.   Адрес   юридического  лица  (или  адрес  места  жительства  -  для
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    3. Адрес для почтовых отправлений: ____________________________________
    4. Телефон: ___________________________________________________________
    5. Адрес электронной почты: ___________________________________________
    6.   Учредители   -   полное   наименование  юридического  лица  и  его
организационно-правовая   форма  (или  ФИО  для  учредителя  -  физического
лица)/ИНН <1>:
    а) ______________________________/ИНН ________________________________,
    б) ______________________________/ИНН ________________________________,
    в) ______________________________/ИНН ________________________________.
    7. ФИО членов коллегиального исполнительного органа/ИНН <2>:
    а) ______________________________/ИНН ________________________________,
    б) ______________________________/ИНН ________________________________,
    в) ______________________________/ИНН ________________________________.
    8. ФИО единоличного исполнительного органа/ИНН <3>:
    _________________________________/ИНН ________________________________.
    9.   ФИО   лиц,   уполномоченных   действовать   от   имени   участника
предварительного отбора:
    а) ___________________________________________________________________;
    б) ___________________________________________________________________;
    в) ___________________________________________________________________;
    г) ___________________________________________________________________.
    10. Настоящим ________________________ (указывается полное наименование
и   организационно-правовая  форма  юридического  лица  или  фамилия,  имя,
отчество   (при  наличии  отчества)  для  индивидуального  предпринимателя)
подтверждает  соответствие  требованиям,  установленным  в  Документации  о
проведении предварительного отбора.
    Приложения: указывается перечень прилагаемых документов.
    --------------------------------
    <1>  Графа является обязательной для заполнения только для участников -
юридических лиц, ИНН при наличии.
    <2>  Графа является обязательной для заполнения только для участников -
юридических лиц, ИНН при наличии.
    <3>  Графа является обязательной для заполнения только для участников -
юридических лиц.

Приложение 2 к документации о проведении предварительного отбора

ФОРМА
ШТАТНО-СПИСОЧНОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ

Участник предварительного отбора подрядных организаций: (указывается полное наименование и организационно-правовая форма для юридического лица или фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя).

N п/п
Фамилия, имя, отчество работника
Образование
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам
1
2
3
4
5
6







КонсультантПлюс: примечание
Данные формируются в разрезе каждого сотрудника, удовлетворяющего требованиям к минимальному количеству квалифицированного персонала, установленным органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций подпунктом "о" пункта 5 Документации о предварительном отборе.
Табличная форма включает в себя следующие данные:
- в графе "N п/п" указывается номер строки по порядку;
- в графе "Фамилия, имя, отчество работника" указываются фамилия, имя и отчество (при наличии отчества) сотрудника;
- в графе "Образование" указываются сведения об образовании и полученной специальности сотрудника, соответствующие данным предоставляемого диплома или другого документа об образовании;
- в графе "Должность" указываются сведения о должности сотрудника, занимаемой в данной организации, соответствующие сведениям трудового договора;
- в графе "Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет" указываются сведения о стаже работы сотрудника в требуемой должности, которые должны соответствовать сведениям в документах, предоставляемых участником предварительного отбора (трудовым книжкам, дипломам, трудовым договорам);
- в графе "Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам" указываются сведения об имеющихся у сотрудника сертификатах, разрешениях и пр. документах, подтверждающих соответствие персонала участника предварительного отбора требованиям органа по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций.

Приложение N 2 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26 сентября 2016 г. N 146-пр

                                   Форма
                          извещения о проведении
                          предварительного отбора
                           подрядных организаций
                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                                 Министр строительства,
                                                 жилищно-коммунального
                                                 и дорожного хозяйства
                                                 Оренбургской области
                                                 ________/_________________
                                                 "__" ____________ 201__ г.
                    ИЗВЕЩЕНИЕ N _____ ОТ _____________
                   О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
                           ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
    1.  Орган  по  ведению  реестра квалифицированных подрядных организаций
(далее   -   Орган   по   ведению   РКП)   -   министерство  строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области извещает о
проведении  предварительного  отбора подрядных организаций для последующего
участия  в  электронных  торгах  в  сфере оказания услуг и (или) выполнения
работ  по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на
территории Оренбургской области (далее - предварительный отбор). Участники,
прошедшие  предварительный отбор, будут включены в реестр квалифицированных
подрядных организаций, формируемый Органом по ведению РКП.
    2. Предмет и номер предварительного отбора подрядных организаций:
    _______________________________________________________________________
    3. Информация об Органе по ведению РКП:
    адрес: ________________________________________________________________
    e-mail: _______________________________________________________________
    телефон: ______________________________________________________________
    официальный  сайт,  на  котором  размещена  документация  о  проведении
предварительного отбора: __________________________________________________
    4. Информация об операторе электронной площадки:
    полное наименование: _________________________________________________;
    сайт оператора электронной площадки: _________________________________.
    5. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном
отборе (далее - Заявка):
    "__" _______________ 201__ года ___ часов ___ минут (местное).
    6.  Дата и время окончания срока подачи Заявок: "__" _______ 201__ года
____ часов _____ минут (время (указывается часовой пояс)).
    7.  Дата  окончания  срока  рассмотрения Заявок: "__" ___________ 201__
года.
    8. Период действия результатов предварительного отбора - 3 года.

Приложение N 3 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26 сентября 2016 г. N 146-пр

ФОРМА

ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА


Протокол N _____ рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Оренбургской области

Номер предварительного отбора: ________________________________________________

Предмет предварительного отбора: ______________________________________________

                                          "___" __________________ 201__ г.
                                             (дата проведения заседания)

Время проведения заседания: с ___ час. ___ мин. по ___ час. ___ мин.
Место проведения заседания: ________________________________________

Присутствовали члены комиссии:
(указывается ФИО члена комиссии).
(указывается ФИО члена комиссии).
(указывается ФИО члена комиссии).

Секретарь Комиссии - ____________________________.
Кворум имеется/не имеется.
Комиссия правомочна/не правомочна принимать решения.

Присутствовали участники предварительного отбора и (или) их представители:
(указывается ФИО участника/представителя).
(указывается ФИО участника/представителя).

1. Повестка дня

Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций по извещению от ____________ N _________, размещенному в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на сайте (указывается наименование органа по ведению РКП и адрес сайта) и на сайте оператора электронной площадки (указывается адрес электронной площадки), поступивших от следующих участников предварительного отбора:

Регистрационный номер заявки
Наименование
ИНН
Адрес юридического лица (или адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя)/Телефон/Адрес электронной почты
1



2




2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

Регистрационный номер заявки
Наименование
Перечень документов, предоставленных участниками
Решение о соответствии требованиям документации по предварительному отбору (соответствует/не соответствует требованиям)
1



2




3. Информация об участниках предварительного отбора,
заявки на участие в предварительном отборе которых соответствуют требованиям документации по предварительному отбору

Регистрационный номер заявки
Наименование
Стоимость работ, указанная в свидетельстве саморегулируемой организации







4. Информация об участниках предварительного отбора,
заявки на участие в предварительном отборе которых не соответствуют требованиям документации по предварительному отбору

Регистрационный номер заявки
Наименование
Обоснование несоответствия участника и (или) заявки требованиям документации по предварительному отбору







5. Решение комиссии

5.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации по проведению предварительного отбора (пункт 3 настоящего протокола), включаются реестр квалифицированных подрядных организаций.
5.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего протокола), не включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций по основаниям, указанным в графе "Обоснование несоответствия участника и (или) заявки требованиям документации по предварительному отбору".

6. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте __________________________ и хранится в порядке и в сроки, установленные Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615.

    Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:
_____________________________________         Дата подписания:_____________
_____________________________________         Дата подписания:_____________
_____________________________________         Дата подписания:_____________

Приложение N 4 к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 26 сентября 2016 г. N 146-пр

Форма

реестра квалифицированных подрядных организаций


Наименование органа по ведению реестра: _________________________________________________________

N п/п
Наименование подрядчика
ИНН
Адрес юридического/физического лица
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности
Дата решения о включении в реестр
N извещения о предварительном отборе
Дата окончания периода действия решения о включении в реестр
Предмет электронного аукциона
Максимальная (начальная) цена договора электронного аукциона
Дата включения информации о подрядчике в реестр
N реестровой записи в РКП
Дата внесения реестровой записи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КонсультантПлюс: примечание
Данные формируются в разрезе каждого участника предварительного отбора, в отношении которого принято решение о включении в реестр квалифицированных подрядных организаций.
Табличная форма включает в себя следующие данные:
- Поле 1. Предназначено для внесения сведений о номере по порядку.
- Поле 2. Предназначено для внесения сведений о полном наименовании и организационно-правовой форме участника - юридического лица или о фамилии, имени и отчестве (отчество указывается при его наличии) для участника - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
- Поле 3. Предназначено для внесения сведений об идентификационном налоговом номере участника.
- Поле 4. Предназначено для внесения сведений об адресе участника. Рекомендуемый формат заполнения поля - согласно КЛАДР.
- Поле 5. Предназначено для внесения сведений о контактном номере телефона участника. Рекомендуемый формат заполнения поля - +7 (XXX) XXXXXXX.
- Поле 6. Предназначено для внесения сведений об адресе электронной почты участника.
- Поле 7. Предназначено для внесения сведений о фамилии, имени и отчестве (отчество указывается при его наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени участника - юридического лица. Не заполняется в случаях, если участник - физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
- Поле 8. Предназначено для внесения сведений о дате принятия решения комиссией по предварительному отбору о включении участника предварительного отбора в реестр квалифицированных подрядных организаций. Рекомендуемый формат заполнения поля - ДД.ММ.ГГГГ.
- Поле 9. Предназначено для внесения сведений о номере предварительного отбора, указанного в извещении о проведении предварительного отбора.
- Поле 10. Предназначено для внесения сведений о дате окончания срока действия решения о включении участника в реестр квалифицированных подрядных организаций. Период между данной датой и датой, указанной в поле 8, должен составлять 3 (три) года.
- Поле 11. Предназначено для внесения сведений о предмете электронного аукциона, по которому подрядчик может принимать участие в электронном аукционе. Наименование предмета аукциона должно соответствовать указанным в пункте 8 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 (далее - Положение).

- Поле 12. Предназначено для внесения сведений о максимальной начальной цене лота электронного аукциона, в котором может принять участие подрядчик. Данная цена, равная стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг, которая указана в свидетельстве саморегулируемой организации, представленном в составе заявки на участие в предварительном отборе. В случае, если в поле 11 в качестве предмета электронного аукциона соответствует указанным в подпунктах "е" - "ж" пункта 8 Положения, то данное поле не заполняется.
- Поле 13. Предназначено для внесения в соответствии с пунктом 65 Положения сведений о дате включения Органом по ведению РКП сведений об участнике в реестр квалифицированных подрядных организаций.
- Поле 14. Предназначено для внесения в соответствии с пунктами 65 и 70 Положения сведений о присвоенном Органом по ведению РКП номере записи о включении или об изменении информации об участнике в реестре квалифицированных подрядных организаций.
- Поле 15. Предназначено для внесения сведений о дате записи, указанной в поле 14.